登錄

定作合同

百科 > 商業(yè)合同 > 定作合同

1.什么是定作合同[1]

定作合同是由承攬人根據(jù)定作人要求的品種、數(shù)量、質(zhì)量及規(guī)格,使用自己的原材料、設(shè)備、勞動(dòng)為定作人加工特定的產(chǎn)品,定作人給付相應(yīng)報(bào)酬的協(xié)議。其特點(diǎn)是產(chǎn)品所需原材料全部由承攬人提供,定作人所付報(bào)酬包括加工費(fèi)和原材料費(fèi)。

定作合同與加工合同區(qū)別的根據(jù)是誰(shuí)提供原材料,當(dāng)原材料由定作人提供時(shí)我們稱之為加工合同,反之,原材料由承攬人提供時(shí)為定作合同。

定作合同也是廣泛使用的承攬合同,也存在于生產(chǎn)、生活領(lǐng)域。我們知道它與加工合同的區(qū)別僅在于是承攬人提供材料,而不是定作人提供材料。材料由誰(shuí)提供主要決定于定作人需要,有時(shí)也可能取決于承攬人的因素。通常,當(dāng)定作人對(duì)材料有特殊要求,而承攬人不能提供,或者定作人已有材料時(shí),定作人會(huì)使用自己的材料訂立加工合同;如定作人信賴承攬人,而承攬人又可以提供符合定作人要求的材料,或者定作人已經(jīng)查驗(yàn)過(guò)承攬人的材料,定作人也會(huì)訂立定作合同。這意味著,定作人的需求既可以通過(guò)加工合同,也可以通過(guò)定作合同得到滿足。所以同為制衣合同,它有可能是加工合同,也可能是定作合同。

2.定作合同的格式[2]

定作合同

承攬人:

定作人:

定作人委托承攬人制作——————,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條定作成品

1.定作成品名稱為:

2.定作成品規(guī)格為:

3.定作成品數(shù)量為:——,單位為:————

第二條定作成品質(zhì)量要求

定作成品的質(zhì)量要求為:——,

(定作物品,需封存樣品的,應(yīng)寫明要由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗(yàn)收依據(jù)。)

第三條原材料的提供辦法、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、期限

1.承攬人提供原材料的數(shù)量為:——消耗定額為:——規(guī)格為:——

2.定作人對(duì)原材料檢驗(yàn)期限是:——,承攬人隱瞞原材料缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物質(zhì)量時(shí),定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款數(shù)或退貨。

3.原材料交付或提取日期的計(jì)算,參照合同第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條 技術(shù)資料、圖紙的提供辦法、期限

1.技術(shù)資料、圖紙由——一方提供。

2.提供方提供技術(shù)資料、圖紙的期限為:——————

3.承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)及時(shí)通知定作人;定作人應(yīng)在日/月內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。承攬人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作人,因此造成的損失,由定作人賠償。

4.保密要求:————————(注意,承攬人對(duì)于承攬的工作,定作人是否要求保密,要明確約定。如果定作人要求保密,承攬人應(yīng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。)

第五條報(bào)酬

承攬人按合同有關(guān)要求交付全部定作物時(shí),定作人付給承攬人價(jià)款(或酬金)——元。(若有國(guó)家或主管部門規(guī)定,則應(yīng)按該規(guī)定執(zhí)行。)

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為本合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙、樣品。

2.驗(yàn)收期限為:_________

①定作人應(yīng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬人所完成的工作。

②驗(yàn)收前,承攬人應(yīng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。

3.保證期限為:_____________

對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,由雙方協(xié)商保證期限。保證期內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作人使用、保管不當(dāng)原因而造成質(zhì)量問(wèn)題以外,定作物成品由承攬人負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

4.雙方當(dāng)事人對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量,在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由________質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

第七條交貨時(shí)間和地點(diǎn)

1.交(提)定作物期限為:_____________。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議。承攬人自備運(yùn)輸工具交送定作物的,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn)。委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn)。(雙方當(dāng)事人不同意以上計(jì)算方法,可以另行約定。)

2.交貨地點(diǎn):______

第八條包裝

1.包裝定作物的材料:

2.包裝定作物的方式:

3.包裝定作物的標(biāo)準(zhǔn)與要求:

4.包裝定作物的費(fèi)用由________一方負(fù)擔(dān)。

第九條運(yùn)輸

1.本次定作承攬中,采用_____運(yùn)輸方式。

2.本次定作承攬中的運(yùn)輸費(fèi)用由——————一方承擔(dān)。

第十條結(jié)算

1.定作人應(yīng)在承攬人交付符合要求定作物的——日/月內(nèi),與承攬人結(jié)算。

2.定作人采用(寫明是現(xiàn)金結(jié)算,還是轉(zhuǎn)賬結(jié)算,還是銀行匯款結(jié)算)作為結(jié)算方式。

第十一條定金預(yù)付款

1.承攬人要求定作人交付——元定金;定作人不履行合同,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金,承攬人不履行合同的,應(yīng)雙倍返還定金。

2.定作人可向承攬人給付——元預(yù)付款。承攬人不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款;定作人不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余額的,定作人可以請(qǐng)求返還。

第十二條承攬人的違約責(zé)任

1.承攬人未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,定作人同意利用的,應(yīng)按質(zhì)論價(jià);定作人不同意利用的,承攬人應(yīng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)修整或調(diào)換后,定作物仍不符合合同規(guī)定的,定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。

2.交貨時(shí)間到期,承攬人交付定作物數(shù)量少于合同規(guī)定,定作人仍然需要的,承攬人應(yīng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不需要的,定作人有權(quán)解除合同,由此造成的損失由承攬人賠償。

3.承攬人未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬人應(yīng)向定作人支付該不合格包裝物低于合格包裝物的階值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。

4.承攬人逾期交付定作物,應(yīng)向定作人償付違約金——元;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的——‰償付違約金。未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)暫不接收。

5.承攬人不能交付定作物,應(yīng)向定作人償付不能交付定作物的價(jià)款總值的——%(一般為10%~30%)或酬金總額的______%(一般為20%~60%)的違約金。

6.異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作人代保管時(shí),承攬人應(yīng)支付定作人實(shí)際支付的保管費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)等。

7.實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收入時(shí),承攬人除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到正確指定地點(diǎn)或接收人處,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

8.由保管不善致使定作人提供的包裝、設(shè)備及其他物品毀損滅失的,承攬人應(yīng)向定作人償付定作人因此造成的損失。

9.承攬人隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物質(zhì)量的,定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。

第十三條定作人違約責(zé)任

1.定作人中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)賠償承攬人因此造成的損失。

2.定作人中途終止合同,定作人償付承攬人未履行部分價(jià)款總值的——%(一般為10%~30%)的違約金。

3.定作人未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬人提供技術(shù)資料或包裝物的,沒(méi)有作好必要的準(zhǔn)備工作致使承攬人無(wú)法開(kāi)始工作的,承攬人有權(quán)解除合同,定作人應(yīng)賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應(yīng)償付承攬人停工待料的損失。

4.定作人逾期領(lǐng)取定作物,應(yīng)支付違約金——元,應(yīng)向承攬人支付保管費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)等。定作人逾期6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬人有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作人;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作人還應(yīng)補(bǔ)償不足的部分;如定作物不能變賣,定作人應(yīng)賠償承攬人的損失。

5.定作人逾期付款,應(yīng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向承攬人償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的——一‰償付違約金。

6.定作人無(wú)故拒收定作物的,應(yīng)賠償承攬人因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

7.定作人變更交付定作物地點(diǎn)或接收人時(shí),要承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十四條不可抗力

1.在合同履行期內(nèi),由于不可抗力,致使原材料毀損、滅失的,定作人不對(duì)承攬人負(fù)賠償責(zé)任。

2.在合同履行期內(nèi),由于不可抗力,致使定作物毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)采取積極措施,盡量減少損失。

3.在合同履行期之后,由于不可抗力,致使定作物毀損、滅失的,承攬人不能免除違約責(zé)任,除非是定作人遲延接受或無(wú)故拒收,此時(shí),定作人應(yīng)向承攬人承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

第十五條爭(zhēng)議解決方式

履行本合同時(shí),若當(dāng)事人發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成,可向_______仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。(如果不同意仲裁的,只能向人民法院起訴。)

第十六條合同的變更或解除

經(jīng)雙方當(dāng)事人協(xié)商一致,本合同可以變更或解除。第十七條雙方約定的其他事項(xiàng)本合同一式二份,定作人和承攬人各持一份。

定作人:(簽章)

定作人地址:

承攬人:(簽章)

承攬人地址:

簽訂日期:——年——月——日

評(píng)論  |   0條評(píng)論